1.不同意。
理由：索赔程序不符合要求。施工单位应当在索赔事件发生后的28天内，向监理工程师递交索赔意向通知。如果超过这个期限视为施工方放弃索赔，后续再次提出索赔，监理工程师和业主有权拒绝。本工程的施工单位是在竣工结算时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。
2.承包人提出索赔，一般应按如下程序进行：
（1）承包人提出索赔要求：首先索赔意向通知；规定时间内递交索赔正式报告。
（2）监理工程师审核索赔报告：审核承包人的索赔申请；判定索赔成立的原则；对索赔报告进行审查。
（3）确定合理的补偿额：监理工程师可与承包人协商。
（4）发包人审查索赔处理：监理工程师讲索赔报告交发包人批准。索赔报告经发包人同意后，监理工程师即可签发有效证书。
（5）承包是否接受最终处理：承包人接受最终索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商，双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
3.不同意。理由如下：
（1）由于业主图纸延误造成的人工窝工及机械闲置费用损失，应给予补偿。但原计算方法不当，人工费不应按工日计算，机械费用不应按台班费计算，而应按人工及机械的闲置费（机械折旧费或租赁费）计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的费用增加。
（2）管理费的计算（公司管理及现场管理费）不能以合同总价为基数乘以相应费率，而应以直接费用为基数乘以费率来计算。
（3）利润已包括在各项工程内容的价格内，除工程范围变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响削减某项工作的实施而导致利润减少，故不应再给予利润补偿。
（4）由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是业主方的要求，也不是设计、合同及规范的要求，所以这部分费用应由施工单位自行承担。
4.作为一个现场监理工程师，应采取巡视的方式对承包人施工环境保护措施的实施进行监督管理，重点污染环节应加强检查，检查应包括下列主要内容：
（1）施工环境保护方案中污染防治措施的落实情况；
（2）生态保护、水土保持措施落实情况；
（3）污染物处理设施的运行维护情况。