0
中迅网校报考指导
53KF邀请
欢迎您！
acc_content
首页
购课
直播
题库
图书商城
企业团报
资讯
资讯
题库
课程
0
登录
/
注册
学习币:
余额：
我的服务
我的课程
我的题库
我的订单
我的资料
退出登录
一级建造师
招生简章
NEW
资讯
资料
APP下载
工程类
试验检测师&助理
二级建造师
监理工程师
一级建造师
安全工程师
当前位置 >
一级建造师
>
资讯
>
备考经验
2023年一级建造师考试「查分入口」
发布时间：2023年02月23日 14:11
来源：
中迅网校
阅读量：3104
2023年
一级建造师考试
成绩
查询方式为网上查询
，
届时考生可
登录中国人事考试网（http://www.cpta.com.cn/index.html）进行查分。
编辑推荐
分享到：
上一篇：2023年一级建造师考试「题型题量」
下一篇：2023年一级建造师考试「合格标准」
相关试题
更多...
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。
已有739人浏览
下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（）。
已有317人浏览
某施工企业参加—建设项目投标，依据以下资料：招标文件、工程量清单、答疑纪要：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；工程设计资料；标准规范等，编制了投标文件。工程合同签订前，企业合约部召集工程、技术劳务、资金、财务等部门，对合同进行了评审。确认了合同与招、投标文件中包含的合同内容、计价方式、工期等实质性内容的一致性。项目部按计划招标选择劳务作业分包单位，对申请参加投标的劳务分包单位进行资格预审，审核内容包括企业性质、劳动力资源情况等。施工中，建设单位对某特殊涂料使用范围提出了设计修改。经三方核实，已标价工程量清单中该涂料项目综合单价由35.68元/㎡调整为30.68元/㎡，工程量由165㎡调整为236㎡。施工中，项目部及时提出了以下索赔事项：1、因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天。为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元；1.因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天。为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元； 2.因建设单位延迟30天支付进度款1000万元项目部按约定利率案赔利息4.9万元； 3.项目部办公室发生两次位置变动索赔重建费用6万元。工程竣工后，承包商按合同约定及时办理了工程结算书，合同价款调整包括了法律法规变化、工程设计变更、工程量偏差、物价变化、误期赔偿、施工索赔、暂估价、暂列金额、提前竣工赶工费及双方约定的其他调整事项等因素。【问题】 1.写出工程量清单计价的特点。投标报价的编制依据还有哪些？ 2.参加合同评审的部门还有哪些？工程合同与招、投标文件—致性要求的实质性内容还有哪些？ 3.对劳务分包单位资格预审内客还有哪些？ 4.计算设计变更后特殊涂料分部分项子目工程费用是多少？调增了多少？合同价款调整还有哪些因素？（单位：元，保留小数点后两位） 5.各索赔事项是否成立？并说明理由。
已有1294人浏览
不属于《基坑工程安全检查评分表》中保证项目的是（）。
已有154人浏览
民用建筑的耐火等级可分为（）级。
已有171人浏览
热门资讯
· 江西人事考试网：1名考生成绩作废、证书收回！
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
· 2025年一级建造师考试「查分入口」
· 2025年一级建造师「考试科目」
· 2025年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录，
请重新登录
退出登录
重新登录
