根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》关于工程延期的说法,正确的是()。
-
A
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不顺延工期
-
B
当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的,工期一律不顺延
-
C
当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期
-
D
查看答案
参考解析:
A项错误,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。B项错误,当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。C项正确,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。D项错误,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。