当事人对建设工程实际竣工日期有争议,关于竣工日期认定的说法,正确的是()。
-
A
建设工程经竣工验收合格的,以结算完成之日为竣工日期
-
B
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的以竣工验收合格之日为竣工日期
-
C
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
-
D
查看答案
参考解析:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。