根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院以定竣工日期的说法,正确的是()。
-
A
建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
-
B
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期
-
C
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
-
D
建设工程未竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人实际完工之日为竣工日期
查看答案
参考解析:
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定