【案例6】背景资料：某生产工厂拟建设4幢装配式厂房。施工单位编制了甲、乙、丙三个核心施工工艺在每段上的作业时间表（单位：天），如表1所示。考虑到该厂区为当地重点建设的物流装配中心，具有装配式的推广意义，发包方要求施工单位务必要做好现场文明施工的管理。在工人宿舍规划方面，每间宿舍20m²，住宿10人；通道宽度0.8m；室内净高2m。施工现场要努力营造良好的施工作业环境。在合同履行期间，发承包双方关于部分装配式构件由于恰逢供给地疫情封锁不能按时到达现场导致工期和后续运输成本的增加产生了分歧。施工单位也根据现场实际情况提出了索赔。【问题】1.根据表1，判断其属于何种形式的流水施工。求甲、乙、丙三个核心施工工艺之间的流水步距和总工期？并写出计算过程。2.指出施工单位在现场文明施工的管理方面的不妥之处，并说明理由。3.施工期间，项目部该如何处理与发包人关于合同的争议？4.简要叙述索赔事件发生后的处理步骤。
发布时间：2024年04月23日 17:08
中迅网校
阅读量：171
【案例6】背景资料：
某生产工厂拟建设4幢装配式厂房。施工单位编制了甲、乙、丙三个核心施工工艺在每段上的作业时间表（单位：天），如表1所示。
考虑到该厂区为当地重点建设的物流装配中心，具有装配式的推广意义，发包方要求施工单位务必要做好现场文明施工的管理。在工人宿舍规划方面，每间宿舍20m²，住宿10人；通道宽度0.8m；室内净高2m。施工现场要努力营造良好的施工作业环境。
在合同履行期间，发承包双方关于部分装配式构件由于恰逢供给地疫情封锁不能按时到达现场导致工期和后续运输成本的增加产生了分歧。施工单位也根据现场实际情况提出了索赔。
【问题】
1.根据表1，判断其属于何种形式的流水施工。求甲、乙、丙三个核心施工工艺之间的流水步距和总工期？并写出计算过程。
2.指出施工单位在现场文明施工的管理方面的不妥之处，并说明理由。
3.施工期间，项目部该如何处理与发包人关于合同的争议？
4.简要叙述索赔事件发生后的处理步骤。
查看答案
参考答案：
1.
2.（1）不妥之处一：每间宿舍20m²，住宿10人；
正确做法：住宿人员人均面积不得小于2.5m²。
（2）不妥之处二：通道宽度0.8m宽；
正确做法：通道宽度不得小于0.9m宽。
（3）不妥之处三：室内净高2m；
正确做法：室内净高不得小于2.5m。
3.（1）项目部应按以下程序进行合同争议处理：①准备并提供合同争议事件的证据和详细报告。②通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端。③当“和解”或“调解”无效时，报请企业负责人同意后，按合同约定提交仲裁或诉讼处理。④当事人应接受并执行最终裁定或判决的结果。
（2）递交索赔意向通知，索赔的内部处理，提交索赔报告，解决索赔。
4.（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。
（3）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（4）监理人收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。
